最近ღ★,太原李广成律师成功代理一起疑难复杂的供货安装施工合同纠纷案女人POOPING大便A卫生巾ღ★,法院判决被告山西某酒店管理集团有限公司支付委托人山西某科技有限公司工程款近40万元及相应的违约金ღ★,并判决被告山西某酒店管理集团有限公司的两个股东就被告的债务在各自未出资本息范围内对被告不能清偿的部分承担补充赔偿责任ღ★,最大限度维护了委托人的合法权益ღ★。
委托人山西某科技有限公司与被告山西某酒店管理集团有限公司签订了设备供货安装合同ღ★,委托人按约进场开始施工女人POOPING大便A卫生巾ღ★,后由于被告的原因导致项目工程停工ღ★,委托人一直等待被告通知复工ღ★,但被告自此之后再也联系不上ღ★,案涉工程也彻底烂尾女人POOPING大便A卫生巾ღ★,相应的工程进度款也一直拖欠至今ღ★。委托人为了解决该烂尾工程纠纷ღ★,明确双方权利义务ღ★,维护自己的合法权益ღ★,遂委托李广成律师代理本案纠纷ღ★。
李广成律师经了解和分析案情后认为ღ★:1.案涉工程因被告违约已长期停工导致烂尾ღ★,且被告一直无法取得联系ღ★,被告以自己的行为表明拒绝继续履行合同ღ★,本案项目工程已无法继续进行ღ★,合同目的已无法实现施工设备ღ★。ღ★,合同依法应予解除ღ★;2.被告应当按已完工程量向委托人支付工程款及合同约定的违约金ღ★;3.根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定(三)》第十三条第2款之规定ღ★,被告公司的两个股东未履行出资义务ღ★,应当在各自未出资本息范围内对被告不能清偿的部分承担补充赔偿责任ღ★。
经过李广成律师成功代理ღ★,法院判决ღ★:1.解除原被告双方之间的供货安装施工合同ღ★;2.被告支付原告工程款近40万元及相应的违约金ღ★;3.被告的两个股东刘某某ღ★、刘某某在各自未出资本息范围内对被告不能清偿的部分承担补充赔偿责任ღ★;4.被告支付原告因主张权利支出的律师费ღ★、诉讼费ღ★、保全费ღ★、鉴定费优发娱乐pt官网客户端下载安装ღ★、公告费ღ★。至此ღ★,李广成律师之前预设的代理思路和诉讼请求基本上得到了法院的支持女人POOPING大便A卫生巾ღ★,本案达到了依法维权的目的ღ★。现将本案代理词及民事判决书予以发布ღ★。
李广成律师担任本案原告山西某科技有限公司与本案被告山西某酒店管理集团有限公司供货安装施工合同纠纷案原告的诉讼代理人ღ★,经认真了解案件事实ღ★,查阅相关证据材料ღ★,参加庭审活动ღ★,代理人李广成律师结合我国现行相关法律法规ღ★,发表如下代理意见ღ★:
1.本项目工程停工的原因是消防未通过验收ღ★,图纸标高与造型不确定ღ★,装修方与其他配套施工方未进场ღ★,原告提交的《工程施工联系单》重工集团ღ★,ღ★、微信聊天记录等证据可以证明ღ★。
2. 运至现场的材料设备未安装的原因是消防未通过验收ღ★,图纸标高与造型不确定ღ★,设备无法定点安装ღ★,原告一直等待被告通知复工ღ★,原告对此没有任何过错ღ★。
三ღ★、被告未按约支付工程进度款ღ★,而且女人POOPING大便A卫生巾ღ★,案涉工程因被告的原因长期停工烂尾优发娱乐pt官网客户端下载安装ღ★,被告以自己的行为表明其不再履行合同义务ღ★,案涉合同已无法继续履行ღ★,合同目的已无法实现ღ★,原告依据《民法典》第五百六十三条之规定ღ★,提出解除合同ღ★,具有事实和法律依据ღ★,人民法院应予支持ღ★。
1.根据合同第八条第3项“乙方负责将货物运送到交货地点ღ★,运费和装卸车费全部由乙方承担ღ★。货物到达现场后由甲方自行保管ღ★,如有丢失及损坏由甲方自行负责”之约定ღ★,货物运送到施工现场后由被告保管女人POOPING大便A卫生巾ღ★,货物风险由被告自负ღ★,据此ღ★,货物运送到施工现场即视为已交付给被告ღ★。
2.原告2026年1月19日提交的补充证据材料中的微信聊天记录证明ღ★,除了主机ღ★,案涉工程相关的材料和设备都已进场安装或等待安装ღ★。
3.合同报价清单备注第6条只是为了督促被告按约及时支付合同款这个目的而设置的ღ★,并非对合同权利和义务的约定女人POOPING大便A卫生巾ღ★,不能成为被告因其违约和过错反而使其获利或免责的依据优发国际官方app下载ღ★,ღ★。最高院多个判例已明确ღ★:任何人都不得从自己的不诚信行为(拖欠工程款优发国际娱乐官网多少ღ★,ღ★、违约或其他过错行为)中获利ღ★。
4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款第16.1.4条ღ★:“因发包人违约解除合同后的付款ღ★,承包人按照本款约定解除合同的ღ★,发包人应在解除合同后28天内支付下列款项ღ★,并解除履约担保ღ★:(1)合同解除前所完成工作的价款ღ★;(2)承包人为工程施工订购并已付款的材料优发娱乐pt官网客户端下载安装ღ★、工程设备和其他物品的价款”之规定ღ★,对于该部分已供货未安装的设备和材料的价款ღ★,应当由被告承担ღ★。
据此ღ★,案涉已供货未安装部分的设备和材料已交付给被告ღ★,未安装的原因在于被告ღ★,原告对此不存在任何过错ღ★,材料设备价款应当由被告承担ღ★。
五ღ★、被告应当按已完工程量向原告支付工程款及合同约定的违约金ღ★,相应的违约金应当按照合同约定的标准支付至工程款全部实际清偿之日止ღ★。
六ღ★、刘某某ღ★、刘某某作为被告公司的股东优发娱乐pt官网客户端下载安装ღ★,未履行各自认缴的出资义务ღ★,根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定(三)》第十三条第2款“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部 分承担补充赔偿责任的ღ★,人民法院应予支持”之规定ღ★,应当就被告公司的债务在各自未出资本息范围内对被告不能清偿的部分承担补充赔偿责任ღ★。
综上所述ღ★,代理人李广成律师认为优发娱乐pt官网客户端下载安装ღ★,被告已构成严重违约ღ★,案涉合同已无法继续履行ღ★,合同目的已无法实现ღ★,依法应予解除ღ★;被告应当按照已完工程量向原告支付工程款及合同约定的违约金ღ★;刘某某未履行对被告公司的出资义务ღ★,应当就被告的债务在其未出资本息范围内对被告不能清偿的部分承担补充赔偿责任ღ★。
据此ღ★,原告的诉讼请求具有事实和法律依据ღ★,依法应当予以支持ღ★。请人民法院查明案情ღ★,判如所请ღ★,维护原告的合法权益ღ★。


